1.关于建设工程项目施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法，正确的是( )。

  C错，，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

  C.发包人未按约定支付工程价款，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务的

  【解析】发包人具有以下情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程项目施工合同的，应予支持(1)未按约定支付工程价款的;( 2 )提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的( 3 )不履行合同约定的协助义务的。

  A.国有资金占控股或者主导地位的依法一定要进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

  C错，中标候选人的经营、财务情况发生较大变化或者存在违背法律规定的行为，招标人认为可能会影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

  D错，排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人能重新招标或者确定排名第二的中标候选人中标。

  6.根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过( )。

  【解析】职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过12个月

  A.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担

  B.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款

  C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已完成的建设工程质量合格的，发包人也无需向承包人支付工程价款

  B错，施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的，承包人请求支付工程价款的不予支持。

  C错，建设工程项目施工合同解除后，已完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款

  11.下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激发鼓励措施的是( )。

  【解析】 主要有如下相关的节能激发鼓励措施: (一)财政安排节能专项资金；(二)税收优惠；(三)信贷支持；(四)价格政策；(五)表彰奖励

  A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案

  【解析】 注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案:(1) 《注册建造师执业管理办法(试行)》第22条所列行为(2)未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的(3 )泄露商业机密的(4)无正当理由拒绝或未及时签字盖章的( 5 )未按要求提供注册建造师信用档案信息的( 6) 未履行注册建造师职责造成不好社会影响的(7)未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的;( 8 )不配合办理交接手续的( 9 )不积极努力配合有关部门监督检查的。

  A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务，给受托人造成损失的，委托人不再承担责任

  C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失

  D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任

  【解析】 A错，委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务，但因此给受托人

  C错，无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人能要求赔偿损失。

  14.在建设工程项目施工合同履行中，建筑设计企业没有及时检查隐蔽工程，承包人( )。

  【解析】 发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  【解析】 A错，有效期为5年；B错，企业应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请；D错，有效期届满前做出即可

  16.某工程项目施工现场发生了生产安全事故，造成12人死亡，5000万元直接经济损失。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( )。

  【解析】 (1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同) ，或者1{，乙元以上直接经济损失的事故( 2 )重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上l亿元以下直接经济损失的事故(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故(4 )一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的以上包括本

  D.承包人就商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗已支付全部或者大部分购买商品房款项的买受人

  【解析】 A错，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程完工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

  C错，优先受偿权的范围不包括逾期支付建设工程价款的违约金，包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，

  18.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工公司编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于( )。

  【解析】 综合应急预案，是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。

  【解析】 《反不正当竞争法》规定，经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或个

  人，以谋取交易机会或者竞争优势(1)交易相对方的工作人员(2 )受交易相对方委托办理相关事务的单位或个人(3)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。

  A.除涉及国家秘密、商业机密或者个人隐私的案件外，人民法院均应当公开审理

  【解析】 A错，离婚案、涉及商业机密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。

  B错，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决

  C正确，人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。当庭宣判的，应当在10 日内发送判决书;定期宣判的，宣判后立即发给判决书。

  A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

  C.报标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

  D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均有效

  【解析】 有以下情形之一的，委托代理终止(1)代理期间届满或者代理事务完成(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托(3)代理人丧失民事行为能力(4 )代理人或者被代理人死亡( 5 )作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。

  【解析】 B错，有效期由当事人约定，但不允许超出建设用地使用权的剩余期限。C错，转让变更登记即可，不用新设登记。D错，附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施要一并处分

  【解析】 按照《民法总则》的规定，知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利(1)作品( 2 )发明、实用新型、外观设计( 3 )商标(4 )地理标志( 5 )商业机密(6 )集成电路布图设计;(7)植物新品种

  【解析】 下列财产不得抵押( 1 )土地所有权(2 )耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施(4 )所有权、使用权不明或者有争议的财产( 5 )依法被查封、扣押、监管的财产(6 )依法不得抵押的其他财产。正在建造的和已建好的船舶可以抵押，拟建造的不可以，D错。

  C错，第三者责任险是指在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿相应的责任。D错，第三者责任限，只针对第三者。

  【解析】 《刑法》第137条规定，建筑设计企业、设计单位、实施工程单位、工程监理单位违反国家规定，减少实际工程品质衡量准则，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果很严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

  D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

  C错，出卖人向承租人履行租赁物瑕疵担保的义务，承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

  D.建设工程实行总承包，总承包单位依法将建设工程分包的，总承包单位与分包单位理应当对全部建设工程质量负责

  A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为

  B.行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为

  C.行政机关作出的暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法来得到的、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚

  D.上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为

  【解析】 下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围(1)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为(2 )调解行为以及法律规定的仲裁行为( 3 )行政指导行为( 4 )驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为( 5 )行政机关作出的不产生外部法律上的约束力的行为(6 )行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为(7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外( 8 )上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为(9 )行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为( 10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

  B.被派遣劳动者在公司因工作遭受事故伤害的，公司应当申请工伤认定，劳务派遣单位理应当协助

  C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣公司应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

  D.劳务派遣单位被责令关闭、撤销，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的约定无效

  【解析】 A错，无此规定。B错，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，用人单位即劳务派遣单位理应当申请工伤认定，用工单位应当协助。

  D错，被派遣劳动者有该法第39条和第40条第1项、第2项规定情形的，用工单位可以将劳动者退回劳务派遣公司，是合法的，约定有效。

  35.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用的计价方式是 ( )。

  【解析】 实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。

  C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布

  C错，依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

  D错，招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文

  【解析】有下列情形之一的，合同无效(1 )一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益( 3 )以合法形式掩盖非法目的(4 )损害社会公共利益(5) 违反法律、行政法规的强制性规定。

  A错，损害国家利益才算无效合同；B错，违反的是法律行政法规才算无效合同；C错，无效合同自始无效。

  38.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是 ( )。

  【解析】 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间(1)建设工程已实际交付的，为交付之日( 2 )建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

  B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求法院作出裁定的，由仲裁委员会决定

  C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖

  【解析】 A错，当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。

  B错，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

  C错，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

  40.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自 ( )起建立。

  【解析】用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立

  41.根据《招标投标法实施条例》，下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中，可以邀请招标的是 ( )。

  【解析】国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择(2 )采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

  A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章

  D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改

  【解析】 分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。A正确，B错。

  CD错，修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改;注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。

  43.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是( )。

  【解析】节能措施：(1)制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。(2)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。(3)施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。(4)在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其他能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。(5)根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源。

  【解析】 节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。

  46.下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是 ( )。

  47.关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说法，正确的是 ( )。

  【解析】 A错，所谓噪声敏感建筑物，是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静

  49.某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位理应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年 ( )。

  【解析】在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。50.关于人民调解的说法，正确的是( )。

  A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

  D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行

  【解析】 B错，经人民调解委员会调解达成调解协议的，可以制作调解协议书。

  CD错，经人民调解委员会调解达成的调解协议对当事人双方具有法律约束力（而非强制力），当事人应当履行。

  B.安全生产许可证有效期届满后应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请延期

  D.安全生产许可证遗失，向原安全生产许可证颁发管理机关报告后即可申请补办

  B错，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

  D错，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。

  52.某施工企业为赶工期，未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，行政主管部门责令其限期改正。该责令限期改正的行为属于 ( )。

  【解析】，行政处罚的种类( 1 )警告;(2) 罚款( 3 )没收违法所得，没收非法财物(4) 责令停产停业( 5 )暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照(6 )行政拘留

  53.李某被查处存在二级建造师职业资格“挂证”行为，2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为 ( )

  【解析】《关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格挂证等违法违规行为专项整治的通知》规定，对违规的专业技术人员撤销其注册许可，自撤销注册之日起3年内不得再次申请注册，记人不良行为记录并列入建筑市场主体黑名单向社会公布。

  54.根据《工程建设国家标准管理办法》，不属于工程建设国家标准制定阶段的是 ( )。

  【解析】制定国家标准的工作程序按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行。

  55.在承揽合同中，除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是 ( )。

  【解析】 除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。

  A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修

  C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修

  D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修

  【解析】 B错，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

  C错，对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

  A.在工程建设中发现文物，文物行政主管部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见

  B.在工程建设中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

  C.确因建设工期紧迫，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘，并同时补办审批手续

  D.进行大型基本建设工程前，建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探

  C错，确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续。

  D错，进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

  二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

  A.构筑物发生脱落造成他人损害的，所有人、管理人或者使用人不论是否有过错，均应当承担侵权责任

  C.从建筑物中抛掷物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权情形外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿

  【解析】A错，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

  BD错，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。

  【解析】在诉讼时效期间的最后6个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止(1)不可抗力(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权(3)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人(4)权利人被义务人或者其他人控制

  A.施工企业不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处5万元以上30万元以下的罚款

  D.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷承包人应当负责维修,并承担鉴定及维修费用

  【解析】A错，，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。B错，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

  C错，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。

  65.张某拥有二级建造师执业资格证书，下列情形中，属于“挂证” 的有 ( )。

  D.因事业单位改制保留了事业单位身份，社会保险由该事业单位缴纳，受聘并注册在该事业单位下属的施工企业

  【解析】对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为挂证行为(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;( 2 )因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的(4 )属于军队的( 5 )因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的

  66.招标人以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的情形有 ( )。

  B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关

  D.依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件成者中标条件

  【解析】招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;( 2 )设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关( 3 )依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件(4 )对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准( 5 )限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商(6 )依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

  【解析】法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义(1)法律规范创制机关的性质及级别(2)法律规范的外部表现形式(3)法律规范的效力等级(4) 法律规范的地域效力。

  【解析】B错，不动产不能留置；C错，留置物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿（该知识点超纲）。

  【解析】用益物权的种类包括建设用地使用权、土地承包经营权、地役权和宅基地使用权。

  【解析】C错，属于施工单位的责任；D错，应为不得任意压缩合理工期。E错，为施工总包单位的责任。

  C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定的，应当按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率执行

  【解析】B错，借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。C错，自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。E错，自然人之间的借款合同，借款合同自贷款人提供借款时生效。

  D.被派遣劳动者享有与公司的劳动者同工同酬的权利，劳务派遣协议另有约定的除外

  D错，被派遣劳动者享有与公司的劳动者同工同酬的权利，不能另外约定不同内容。

  B.经劳动争议调解委员会调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁

  E.经劳动争议调解委员会调解达成协议，当事人一方不履行的,对方当事人可以向人民法院申请强制执行

  A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

  B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以实际完工之日为竣工日期

  C.建设工程未经竣工验收的，以发包人与承包人协商确定的使用日期为竣工日期

  E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

  【解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  A.根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存

  D.应当就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上

  E.图纸会审时，应当审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低20%

  【解析】E错，图纸会审时，应当审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%

  76.根据《建筑工程项目施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，属于违法分包行为的有( )

  【解析】存在以下情形之一的，属于违法分包(1)承包单位将其承包的工程分包给个人的(2)施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的( 3 )施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外(4 )专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的( 5 )专业作业承包人将其承包的劳务再分包的( 6 )专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。

  B.中标报选人按照招标文件要求承诺的项目负责人的姓名及其相关证书名称和编号

  【解析】依法必须招标项目的中标候选人公示应当载明以下内容(1)中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期(交货期) ，以及评标情况(2 )中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号( 3 )中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件(4) 提出异议的渠道和方式( 5 )招标文件规定公示的其他内容。依法必须招标项目的中标结果公示应当载明中标人名称。

  (2)严重违反企业的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的(4) 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的( 5 )因《劳动合同法》第26条第1 款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6 )被依法追究刑事责任的。

  79.根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》，关于工程建设领域农民工工资支付的说法，正确的有 ( )。

  B.施工总承包企业未按合同约定及时拨付工程款，致使分包企业拖欠农民工工资的，施工总承包企业先行垫付农民工全部工资

  C.施工总承包企业对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业对所招用农民工工资支付负直接责任

  D.施工总承包企业将工程转包致使拖欠农民工工资的，由建筑设计企业和施工总承包企业承担连带责任

  【解析】A错，在工程建设领域，鼓励实行分包企业农民工工资委托施工总承包企业直接代发的办法。

  B错，建筑设计企业或施工总承包企业未按合同约定及时划拨工程款，致使分包企业拖欠农民工工资的，由建筑设计企业或施工总承包企业以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资

  D错，建设单位或施工总承包企业将工程违法发包、转包或违法分包致使拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任。

  80.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，建筑设计企业办理工程竣工验收备案应当提交的文件包括 ( )。

  (2)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的完工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料

  (3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

  (4)法律规定应当由公安消防部门出示的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件